Договор на сантехнические работы образец

Содержание
  1. Договор на выполнение работ слесаря сантехника перечень работ
  2. Договор № на оказание сантехнических работ и услуг
  3. Договор подряда на сантехнические работы
  4. Трудовой договор со слесарем-сантехником (с условием об испытании)
  5. Договор, трудовой, c сантехником
  6. Образец должностной инструкции и трудового договора со слесарем-сантехником тсж
  7. Договор подряда со слесарем (образец)
  8. Договор на сантехнические работы образец
  9. Договор подряда на выполнение сантехнических работ
  10. Договор подряда на сантехнические работы
  11. Договор подряда на сантехнические работы образец
  12. Договор подряда на выполнение сантехнических работ образец
  13. Договор на выполнение технических работ с физическим лицом образец
  14. Образец договора на выполнение работ с физическим лицом
  15. Договор подряда на выполнение работ с физическим лицом образец
  16. Договор между физическими лицами на выполнение работ
  17. Договор подряда (общий)
  18. Договор на выполнение работ с физическим лицом образец
  19. Типовой договор подряда
  20. Договор на выполнение работ с физ.лицом
  21. Договор подряда на установку сантехнического оборудования (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года
  22. 1.Предмет Договора
  23. 2.Сроки выполнения работ
  24. 3.Стоимость работ
  25. 4.Обеспечение Работ материалами и оборудованием
  26. Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехники
  27. Договор № на оказание сантехнических работ и услуг
  28.  договора по типам
  29. Договор на оказание сантехнических услуг
  30. Справочник адвоката
  31. Ipc-zvezda.ru
  32. Договор на оказание услуг по ремонту сантехники
  33. Договор подряда на сантехнические работы с частынм лицом
  34. Договор подряда на сантехнические работы
  35. Договор подряда на выполнение сантехнических работ
  36. Договор № на оказание сантехнических работ и услуг
  37. Договор между физическими лицами на выполнение работ

Договор на выполнение работ слесаря сантехника перечень работ

Договор на сантехнические работы образец

Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 3.4.2.

Важно

Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора. 4.5.

Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное]. 4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

5. Гарантии качества 5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода. В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода. 5.2.

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

3.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. 3.1.5.

Договор подряда на сантехнические работы

Внимание

Работа по договору является для Работника основной. 1.3. Местом работы Работника является Работодателя, расположенный по адресу: . 1.4. Работник подчиняется непосредственно . 1.5. Труд Работника по договору осуществляется в нормальных условиях.

Трудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда. 1.6. Работник подлежит обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 1.7. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую, иную) и конфиденциальную информацию, обладателями которой являются Работодатель и его контрагенты.
1.8. В целях проверки соответствия Работника поручаемой работе стороны согласовали проведение испытания в течение месяцев. 1.9.

Трудовой договор со слесарем-сантехником (с условием об испытании)

Транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов.2.5.5. Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов — гайками.2.5.6. Представление на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.2.6.

Монтажник внутренних санитарно-технических систем подчиняется непосредственно главному механику. 3. Оплата труда и социальные гарантии3.1. Работодатель своевременно выплачивает Работнику оклад, соответствующий штатному расписанию в размере ( тысяч) рублей.3.2.

Работнику выплачиваются надбавки и доплаты, установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами.3.3.
Заработная плата выплачивается два раза в месяц.3.4.

В период действия настоящего трудового договора Работник пользуется, всеми видами государственного социального страхования, в соответствии с действующим законодательством РФ.3.5.

Договор, трудовой, c сантехником

По распоряжению Работодателя отправляется в служебные командировки на территории России и за рубежом. Для слесаря-сантехника 2-го разряда: 5.1.6.

Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков под руководством слесаря-сантехника более высокой квалификации. 5.1.7.

Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления.
5.1.8.

Подготовка пряди, растворов и других вспомогательных материалов. 5.1.9. Транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. 5.1.10. Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов — гайками.

Для слесаря-сантехника 3-го разряда: 5.1.6. Разборка, ремонт и сборка различных деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. 5.1.7.

Образец должностной инструкции и трудового договора со слесарем-сантехником тсж

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором (при наличии) формах; ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора (при наличии), соглашений; защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 6.

Договор подряда со слесарем (образец)

Работодатель», (наименование работодателя) в лице , действующ на основании , (должность, Ф.И.О.)(Устава/Положения/Доверенности и т.д.) с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Работник», (Ф.И.О.) с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Работодатель обязуется предоставить Работнику работу в должности слесаря-сантехника 2-го (3, 4, 5, 6) разряда, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и данным договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять трудовые функции, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя. 1.2.
Работника, связанные с исполнением трудовых обязанностей; осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами; возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; ознакомить Работника с принятыми локальными нормативными актами, касающимися его трудовой деятельности либо изменяющими его положение в организации; исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при наличии), соглашениями, локальными нормативными актами. 7. УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКА 7.1.

Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора. 4.5.

Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное]. 4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

5. Гарантии качества 5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода. 5.2.

Обеспечить Работнику условия труда, предусмотренные законодательством РФ, необходимые для эффективной работы.2.3.7. Осуществлять обязательное социальное страхование и социальное обеспечение Работника в соответствии с законодательством РФ.2.4. Обязательства Работника:2.4.1.

Приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного в п.
1.1. настоящего договора с работником.2.4.2. Выполнять работу, порученную ему в соответствии с требованием трудового договора с работником, качественно и в срок.2.4.3.

Своевременно оповещать администрацию Работодателя о невозможности по уважительным причинам выполнять обусловленную трудовым договором с работником работу.2.4.4. Соблюдать законодательство РФ, Устав Общества, правила внутреннего распорядка, индивидуальный план работы, производственную и технологическую дисциплину, правила техники безопасности и другие локальные нормативные акты.2.4.5.

Источник: http://kodeks-alania.ru/dogovor-na-vypolnenie-rabot-slesarya-santehnika-perechen-rabot/

Договор на сантехнические работы образец

Договор на сантехнические работы образец

Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Внимание Договор именуемый в дальнейшем «Заказчик», и индивидуальный предприниматель Ванюшев Андрей Анатольевич, действующий на основании свидетельства о регистрации № 191417996, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: работы согласно сметы № , являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Стоимость работ по договору составляет ( ) белорусских рублей.
2. Права и обязанности сторон 2.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные работы Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.
2.3.

Договор подряда на сантехнические работы

Ответственность сторон 7.1.

Подрядчик несет ответственность за: — недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования; — недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; — ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования; — последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками; — нарушение конечного срока выполнения работ; — убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору. 7.2.

Важно Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.
8.

Разрешение споров и разногласий. 8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г.

Мурманска. 8.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими.

Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3.2.

Заказчик обязан: 3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.2.

Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.3. Подрядчик вправе: 3.3.1.

Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков). 3.3.2.

Договор подряда на сантехнические работы образец

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ. 3.4.3.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
4.1.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ образец

Заказчик вправе: 3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным. 3.1.3.

Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 3.

1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. 3.1.5.

Источник: http://alfa-urist.ru/dogovor-na-santehnicheskie-raboty-obrazets/

Договор на выполнение технических работ с физическим лицом образец

Договор на сантехнические работы образец

В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более календарных дней, другая Сторона может также приостановить выполнение обязательств по Договору. 8.2.

При наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон последняя обязана немедленно проинформировать об этом другую Сторону в письменном виде.

Неизвещение или несвоевременное извещение о возникновении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 9.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между Сторонами по его предмету теряют силу. 9.2.

Образец договора на выполнение работ с физическим лицом

Если в результате некачественной установки радиатор даст течь и зальет в ваше отсутствие соседей, договор на сантехнические работы позволит взыскать сумму ущерба с исполнителя работ в регрессном порядке.

В остальном все как обычно: предмет договора – подробно, сроки работ и условия оплаты – конкретно, наличие гарантии – желательно. Скачать образец договора на сантехнические работы между физическими лицами по ссылке.

Договор на кровельные работы между физическими лицами При заключении этого типа договора имеет существенное значение квалификация исполнителя.

Желательно собрать отзывы о нем, посмотреть на объекты, на которых он работал, поговорить с хозяевами. Неправильная установка кровли чревата большими затратами.

Это расходы на латание дыр, или демонтаж, в случае ошибок в конструкции. У меня в практике был случай, когда заказчик сэкономил на кровельщике, набиравшемся опыта.

Договор подряда на выполнение работ с физическим лицом образец

Оплата договоров подряда в зависимости от вида выполняемых работ и предоставляемых услуг может проводиться по дебиту счетов:

  • 20, 28 — за подрядные работы, связанные с непосредственной производственной деятельностью заказчика;
  • 26 — за оказание услуг в управлении производством;
  • 10 — подряды на закупку товарно-материальных ценностей;
  • или вообще относится к статье прочих расходов.

Достаточно вольная трактовка условий подрядного соглашения и источников его финансирования – одна из причин привлекательности таких договорных отношений для администрации предприятий.

Кроме того, с вознаграждения по договору подряда не приходится платить взносы в ФСС, а также согласно ст.

5 125-ФЗ страховые взносы от несчастных случаев и профзаболеваний (достаточно не включать эти пункты в условия договора).

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Важно Не всегда мы сами можем сделать ту или иную работу, не хватает времени, знаний или специальных инструментов, в таких случаях приходится привлекать сторонние организации или знающих людей.

Физических лиц, предлагающих выполнить нужное задание, великое множество, не всегда это добросовестные и достаточно квалифицированные специалисты, способные правильно и в нужное время помочь вам.

Внимание Чтобы обезопасить себя и гарантировать качественное исполнение задания, за которое мы отдаём собственные деньги, правильным будет заключение договора на выполнение работ.

Как оформить выполнение работ документально Специальных форм и требований к таким договорам у законодателя нет, главное, чтобы подписан такой договор обеими сторонами.
Но при кажущейся простоте, необходимо максимально точно и чётко составить текст соглашения.

Договор подряда (общий)

Заказчик вправе: 4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 5. ЦЕНА РАБОТЫ 5.1. Цена работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору, составляет ( ) рублей.
5.2.

Оплата цены работы производится Заказчиком в следующем порядке: 5.2.1. Не позднее » » г. Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере ( ) рублей.

5.2.2.

Оставшуюся часть цены работы в размере ( ) рублей Заказчик уплачивает Подрядчику в течение с момента передачи Подрядчиком результата работы Заказчику (п. 6.6 настоящего Договора). 5.3. Оплата цены работы производится (путем передачи заказчиком наличных .

денежных средств или перечисления денежных средств на счет подрядчика) 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ 6.1. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче в течение дней с даты выполнения работы. 6.2.

Договор на выполнение работ с физическим лицом образец

Заказчик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить следующие работы (оказать услуги), указанные в п.2.1.1 договора, а Заказчик в свою очередь обязуется оплатить их стоимость в порядке, установленном настоящим договором. 1.2.

1.4.

Типовой договор подряда

Договор ремонтно отделочных работ между физическими лицами Ремонтно отделочные работы, по сути, симбиоз договора на отделку, то есть чисто дизайнерского, и строительного. Соответственно он вобрал в себя элементы обоих договоров.

За исключением общих моментов, внимание нужно обратить на точную формулировку предмета договора, перечня выполняемых работ, источника финансирования приобретения расходных материалов и гарантии на работы. Скачать договор ремотно отделочных работ можно по ссылке.

Договор на демонтажные работы между физическими лицами Демонтаж суть разрушение. А потому, особенность этого договора в возложении на исполнителя обязанности по возмещению вреда за разрушение конструкций и предметов, не оговоренных в договоре.

Дополнительно в договоре следует оговорить, на ком лежит обязанность по вывозу и утилизации строительного мусора с места демонтажа.

Договор на выполнение работ с физ.лицом

Прочие договора Нанимая для выполнения какой-либо работы физическое лицо, лучше зафиксировать все особенности взаимоотношений с ним на бумаге в виде договора. Договор позволит избежать возможных конфликтных и спорных ситуаций и зафиксирует обязательства за каждой стороной.

Конечно можно обойтись устными договоренностями, но в случае возникновения недопониманий сложно будет что-то доказать каждой из сторон. Физическому лицу, которое нанимается для выполнения работ, договор необходимо для того, чтобы иметь гарантии того, что его работа будет оплачена.

Нанимателю (заказчику) договор нужен, чтобы быть уверенным в том, что работник выполнит работу надлежащим образом в установленные сроки. Договор на выполнение работ, заключенный с физическим лицом, относится к числу гражданско-правовых договоров.

Это значит, что не требуется его нотариального удостоверения или заверения другим способом.

Не выдумывайте себе лишние сложности! В идеале, вам достаточно скачать образец договора отсюда, вбить в него на пустые места нужные данные и подписать со своей стороны и со стороны исполнителя.

Всё! С этого момента ваши отношения формально определены: есть предмет договора, есть срок, в течение которого следует выполнить работу, есть обязанности по оплате и взаимные гарантии. Допускаю, что нет возможности распечатать договор.

На этот случай кратко расскажу, как заключить договор между физическими лицами на выполнение работ:Вам потребуется два листа бумаги и шариковая ручка. обоих листов будет совершенно одинаковым – один экземпляр для вас, второй для исполнителя. Если исполнителю экземпляр договора не нужен, достаточно одного листа.

Порядок исполнения работ Итак, нам нужно выполнить ту или иную работу (построить дом, сделать ремонт, покрасить забор, либо что-то ещё). Находим подрядчика (исполнителя), обсуждаем цену, нужный результат, важные для обоих детали, всё это фиксируем в тексте договора, подписываем.

У каждого участника возникших отношений должен быть свой экземпляр документа, подписанный другой стороной. Всё. Теперь законом защищено право заказчика на исполнение задания, а также право исполнителя на получение денег.

Всегда при достаточно крупной стоимости работ, заключайте такой договор, ведь устная договорённость между двумя людьми не имеет никакой юридической силы и не влечёт ответственности, доказать свою правоту без договора будет невозможно, оградите себя от случайностей и недобросовестных партнёров.

Если Стороны не могут прийти к согласию путем переговоров, возникший спор подлежит разрешению в судах Российской Федерации по общему правилу подсудности, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 8.1.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, военных действий любого характера) и других независящих от Сторон обстоятельств, которые прямо препятствуют какой-либо из Сторон выполнить свои обязательства по настоящему Договору, подтвержденных соответствующим документом торгово-промышленной палаты или другого уполномоченного на это органа, срок выполнения обязательств по договору Стороной, для которой эти обстоятельства возникли, отодвигается на срок действия этих обстоятельств.

ДОГОВОР ПОДРЯДА N на выполнение работ г. » » г. , именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и Гражданин/гражданка РФ , паспорт , выдан » » г.

, проживающ по адресу: , именуем в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

ПонастоящемуДоговору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу: (указать содержание и объем работы) исдатьеерезультатЗаказчику,а Заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его.

1.2.

Подрядчик выполняет работу из своих материалов и с помощью своего оборудования. 1.3. Работы выполняются . (указать при необходимости место выполнения работы) 2.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ 2.1.КачествовыполненнойпонастоящемуДоговоруработыдолжно соответствовать следующим требованиям: .

Источник: http://pbcns.ru/dogovor-na-vypolnenie-tehnicheskih-rabot-s-fizicheskim-litsom-obrazets/

Договор подряда на установку сантехнического оборудования (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года

Договор на сантехнические работы образец

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примерная форма

г.________________“__”____________ ____ г.

________________,именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________,действующ__ на основании Устава (положения, доверенности и т.д.), содной стороны, и ________________, именуем__ далее “Заказчик”, влице ________________, действующ__ на основании Устава (положения,доверенности и т.д.), с другой стороны, заключили настоящий Договоро нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.

Подрядчик обязуетсяв установленный Договором срок в соответствии с заданием Заказчикаи предоставленной им проектной и рабочей документацией выполнитьсвоими и привлеченными силами и средствами работы по установкесантехнического и сангигиенического оборудования, в том числе________________, здания (или: сооружения) по адресу:________________ (далее – “Работы” и “Объект”), а Заказчикобязуется создать Подрядчику установленные Договором условия длявыполнения Работ, принять их результат (соответствующие заданнымпроектом параметрам) и уплатить согласованную Сторонами в сметецену.

1.2. Объект принадлежитЗаказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) наосновании свидетельства о государственной регистрации права: серия________ N ________.

1.3. Проектнаядокументация предоставляется Заказчиком исключительно для целейнастоящего Договора, составлена на основании проведенных инженерныхизысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключениегосударственной (вариант: негосударственной) экспертизы от “__”____________ ____ г. N ____.

1.3.1. Состав проектнойдокументации: ________________.

1.4. Рабочая документацияпредоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящегоДоговора, составлена в целях реализации технических итехнологических решений, содержащихся в проектной документации наОбъект.

1.4.1. Состав рабочейдокументации: ________________.

1.5. Стороны призналиобязательными к исполнению требования, содержащиеся в:

1.5.1. Строительныхнормах и правилах:

-________________;

-________________.

1.5.2. Санитарных нормахи правилах:

-________________;

-________________;

-________________.

1.5.3. ГОСТ:

-________________;

-________________;

-________________.

1.6. Комплекс Работ понастоящему Договору состоит из выполнения следующихмероприятий:

1.6.1. (демонтаж и)установка сантехнического оборудования;

1.6.2. (демонтаж и)установка сангигиенического оборудования;

1.6.3. (демонтаж и)установка (иные виды сходного оборудования);

1.6.4. подключение кдействующим сетям и пуско-наладочные работы сантехнического исангигиенического оборудования Объекта.

1.7. Работы по настоящемуДоговору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно ссубподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N ____ кнастоящему Договору (далее – субподрядчики)).

2.Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуетсявыполнить Работы в сроки, определенные в Плане-графике Работ(Приложение N ____ к настоящему Договору), учитывая, что началоработ должно быть не позднее “__” ____________ ____ г.

, а окончаниеработ – не позднее “__” ____________ ____ г.

2.2.

Сроки могут бытьизменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:

а) ________________;

б) ________________;

в) ________________.

3.Стоимость работ

3.1. Стоимость Работсогласована Сторонами в смете (Приложение N ____ к настоящемуДоговору).

3.2. Оплата Работпроизводится поэтапно в сроки, установленные в смете.

3.3. Порядок оплатыРабот: ________________.

3.4.

Если возникланеобходимость в проведении дополнительных работ, что увеличиваетстоимость Работ, Подрядчик обязан в срок ________________предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся напревышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящегоДоговора.

3.5.

В случае досрочногорасторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратитьЗаказчику авансовый платеж в размере _______________(________________) рублей (в случае, если таковой был фактическиуплачен) в следующем порядке: ________________.

3.6. Стоимость Работможет быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

3.7. Документальноподтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующихдолях: Подрядчику – ____%, Заказчику – ____%.

4.Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Обеспечение Работматериалами, оборудованием, изделиями и конструкциями,санитарно-техническим, электротехническим и иным инженернымоборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик такжевправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ понастоящему Договору приобретать необходимое оборудование иматериалы.

При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику,уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования иматериалов.

4.3. Все поставляемые длястроительства материалы и оборудование должны иметь соответствующиесертификаты, технические паспорта и другие документы,удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.

должныбыть предоставлены другой Стороне за ________________ дней доначала производства работ, выполняемых с использованием этихматериалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку искладирование прибывающих на объект материалов и оборудования (втом числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком)осуществляет Подрядчик.

4.5.

Сторона, передающаяоборудование в монтаж, обязана сопроводить его документациейпредприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493610345

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехники

Договор на сантехнические работы образец

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд г.

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ: Факт. адрес: 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская д. 5А, стр.

1, оф.1201. т/ф.787-34-44, 787-36-66 Р/с 40702810903000000305 в «Барклайс Банк» г.Москва ГУП г.Москвы трест «М», ИНН 7777777777, КПП 777777777 Юр.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28 Факт.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28, тел.

000-00-00, 001-11-11 Р/с 40600000000000000000 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) К/с 30101810600000000000, БИК 044585000 8.

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

  • Внимание Освобождение бака туалетной кабины от жидких отходов.
  • Заправка бака раствором специальной дезинфицирующей жидкости.
  • В каждую кабину устанавливается рулон туалетной бумаги.

1.2. Обслуживание туалетных(ой) кабин(ы) по адресу, указанному в пункте 1.1., производится Исполнителем после получения заявки от Заказчика в течение 5 (Пяти) дней.

1.3. Стоимость разового Обслуживания составляет:

  • Одной туалетной кабины 950 (Девятьсот пятьдесят) руб.00 коп.,в том числе НДС 18%.

1.4. Стоимость Обслуживания Исполнитель может изменять, с предварительным уведомлением Заказчика (в счете на оплату).

1.5. Стоимость оплаченных Заказчиком обслуживаний не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. 2.

 договора по типам

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг На проведение сантехнических работ в помещении, находящейся по адресу: , именуемое в дальнейшем Объект, между , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Центр Бытовых Услуг» , именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы на Объекте по вышеуказанному адресу (собственными либо привлеченными силами и средствами) в соответствии c условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, подписать соответствующий акт выполненных работ и уплатить цену, указанную в Договоре, в сроки, обусловленные в Договоре.2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Подрядчика: 2.1.1.

Договор на оказание сантехнических услуг

В случае выявления дополнительных или необходимости изменения объемов работ, влекущих за собой изменение стоимости Договора или сроков производства работ, стороны составляют Дополнительные соглашения. Договор № на оказание сантехнических работ и услуг 2.2.5.

Заказчик берет на себя обязательства по ведению переговоров с ответственными лицами дома по вопросам отключения стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и т. д.

, оплате вышеуказанным лицам за данные услуги, а также услуги по подъему материалов и вывозу мусора. 2.3.1.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в ход работ.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ 3. Права и обязанности сторон 3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.2.

Справочник адвоката

Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. Подрядчик обязуется использовать материалы, соответствующие нормам и выполнять работы, не нарушая действующих норм.2.2.

Обязанности Заказчика2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика и бригады Подрядчика к Объекту.2.2.2.

Ipc-zvezda.ru

За оказанные услуги «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» ежеквартальное вознаграждение в размере 354 (триста пятьдесят четыре) рубля, из расчета 118 (сто восемнадцать) рублей в месяц, с учетом 13% НДС (или варианты: 1.без учета НДС или 2. НДС не облагается). 3.2. Оплата производится Заказчиком путем наличного расчета Исполнителю один раз в квартал 1 числа расчетного месяца.
4.

Важно

Права и обязанности сторон 4.1.Исполнитель обязан: 4.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.2. 4.1.2. Оказывать услуги надлежащего качества.

4.1.3. Оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1. настоящего договора. 4.1.4. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки до подписания Акта выполненных работ.
4.2. «Заказчик» обязан: — принять выполненные работы Исполнителя, путем подписания Акта выполненных работ. — ежеквартально оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем. 4.3.

Договор на оказание услуг по ремонту сантехники

Подрядчик вправе требовать увеличения стоимости работ в случае, если поправки в план работ будут внесены Заказчиком после подписания Договора и плана работ и будут в сумме составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.

Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ, в случае, если по тем или иным причинам работы, указанные в Приложении, не могут быть выполнены или должны быть заменены более дешевыми по стоимости, в случае, когда разница в цене будет составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.4.3.

Стоимость работ во всех иных случаях может быть изменена только по соглашению сторон.4.4. Оплата происходит поэтапно. Перед началом работ Подрядчику выплачивается аванс в размере 50 (пятидесяти)% от общей стоимости работ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность при замерзании содержимого бака туалетных кабин если: — Очистка туалетных кабин производится (по инициативе, или вине Заказчика) реже одного раза в неделю.

— Температура воздуха опускается ниже -20 градусов по Цельсию. 4.8.

Спецмашина по техническим условиям не может производить освобождение бака туалетной кабины от жидких отходов (при температуре воздуха ниже -20 градусов по Цельсию).

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 5.2. Настоящий Договор является бессрочным, то есть заключенным на неопределенный срок.

В этом случае каждая из Сторон вправе в любое время может отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону в письменной форме за десять (10) рабочих дней до окончания срока договора. 6.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 6.1.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке, установленном в Приложении № 1 к настоящему Договору.2.2.3. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц в течение действия всего срока договора.2.2.4.

Заказчик несет ответственность за Дизайн-проект, предоставленный Подрядчику.

В случае невозможности исполнения (по объективным техническим причинам) работ, требуемых для осуществления Дизайн-проекта, а также при внесении изменений в Дизайн-проект после начала работ, со стороны Заказчика, если данные обстоятельства ведут к удорожанию стоимости работ более чем на 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ, Заказчик обязуется оплатить разницу в оговоренные сроки либо предложить решение, которое было бы принято сторонами и не вело к увеличению стоимости работ.2.2.5.

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехнического оборудования 1.5. Стоимость оплаченных Заказчиком обслуживаний не может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке.

2.1

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий в соответствии с действующим законодательством и условиями. 2.2 Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств и принятия мер, направленных на устранение нарушений. Договор на санитарно технические работы образец 2.5.

Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком. 2.6. Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 банковских дней. 2.8.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-obsluzhivaniyu-santehniki/

Договор подряда на сантехнические работы с частынм лицом

Договор на сантехнические работы образец

В результате неправильно установки деревянных балок, поддерживающих кровлю, нагрузка от выпавшего снега проломила крышу и потоки растаявшей воды хлынули на голову удивленным хозяевам.

Поэтому: договор в письменной форме, гарантии по качеству работы – обязательно. Скачать договор на кровельные работы между физическими лицами по ссылке.

Договор на проведение фотосессии между физическими лицами Запечатление торжественных мероприятий задача для профессионального фотографа.

Если вы экономите на съемке в профессиональной фотостудии, то следующий договор позволит закрепить свои правоотношения с частным фотографом. Образец договора на проведение фотосессии между физическими лицами ссылке. На этом обзор договоров, заключаемых между физическими лицами на выполнение работ, считаю завершенным.

Договор подряда на сантехнические работы

Внимание Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик.

В случае невозможности обеспечения Заказчиком гарантированной сохранности указанных материалов, Подрядчик имеет право самостоятельного ответственного хранения указанных материалов на время перерывов в исполнении работ.
3.

по мере исполнения работ на указанную сумму,2-й этап: р. по мере исполнения работ на указанную сумму,3-й этап: р. по мере исполнения работ на указанную сумму.3.3.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее 3 рабочих дней после подписания акта. 4.5.

В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. 5. Гарантийные обязательства Подрядчика. 5.1.

Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.

Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком Подрядчику единовременно с подписанием Акта приема выполненных работ.5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы по этапам в сроки, указанные в Приложении настоящего Договора, за исключением случаев, когда обнаружены недоделки или недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в сроки, оговоренные в п.

2.3.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов приема выполненных работ.5.2. При отказе подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте.

Основание для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо составляется дополнительный документ — приложение.7. ГАРАНТИИ7.1.

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

Важно Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы. 5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику. 5.4.

Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 6. Приемка завершенного строительством объекта 6.1.

Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности.

6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами. 6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения. 7. Ответственность сторон 7.1.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 3.4.2.

Обычно расходы на транспортные услуги существенно удорожают демонтаж Скачать образец договора на демонтажные работы между физическими лицами отсюда. Договор на сантехнические работы между физическими лицами При формулировке предмета договора на сантехнические работы, желательно заранее проконсультироваться со знающим специалистом или основательно покопаться в интернете.

Потому, что формулировка «замена крестовины фановой трубы» может звучать для нормального обывателя полной бессмыслицей. А вам необходимо конкретно указать, за что вы платите деньги.Кроме того, учтите, что санитарно-технические инженерные сети, такие как трубы, стояки, радиаторы отопления – это источники повышенной опасности в плане протечек и затопления.

  • Начните заполнение договора с даты и места его составления. Не буду разъяснять, зачем это нужно, потому что придется углубиться в теорию гражданского права.

    Просто примите на веру и исполняйте.

  • Теперь внесите данные о заказчике и исполнителе работ. Данные исполнителя перепишите с его паспорта. Заодно убедитесь, что он тот, за кого себя выдает.
  • Следующий шаг – определить предмет договора.

    То есть сформулировать, какой вид работ выполняет для вас исполнитель. Старайтесь максимально точно выразить суть работы. Например, если это поклейка обоев, то напишите «Исполнитель обязуется наклеить обои в жилых комнатах и коридоре квартиры, расположенной по адресу…»

  • Определите, в какой срок работа должна быть завершена, например «Работы должна быть выполнена в течение пяти дней, с момента заключения настоящего договора».

Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.2.3. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.2.4.

Подрядчик обязуется закончить работы не позднее, чем через банковский день с момента оплаты стоимости материалов согласно Приложения 1.2.5. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.2.6.

Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 банковских дней.2.7.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ. 3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. 4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4.

В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 8. Разрешение споров 8.1.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. 8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика. 9. Заключительные положения 9.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ. 9.2.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3.

Источник: http://1privilege.ru/dogovor-podryada-na-santehnicheskie-raboty-s-chastynm-litsom/

Права человека
Добавить комментарий