Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций

Содержание
  1. Договор подряда на изготовление наружной рекламы
  2. Договор на изготовление и установку наружной рекламы
  3. Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018
  4. Договор на изготовление и установку наружной рекламы
  5. Договор на изготовление рекламной конструкции
  6. Образец договора на изготовление наружной рекламы
  7. Договор подряда на изготовление наружной рекламы
  8. Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018
  9. Договор на изготовление и установку наружной рекламы
  10. Договор на изготовление рекламной конструкции
  11. Образец договора на изготовление наружной рекламы
  12. Договор на изготовление и установку наружной рекламы
  13. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  14. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  15. 3. ПРАВА СТОРОН
  16. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  17. 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
  18. 6. ОПЛАТА РАБОТ
  19. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  20. 8. ФОРС-МАЖОР
  21. 10. ПОДПИСИ СТОРОН
  22. Договор на изготовление и установку наружной рекламы
  23. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  24. 3. ПРАВА СТОРОН
  25. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
  26. 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
  27. 6. ОПЛАТА РАБОТ
  28. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  29. 8. ФОРС-МАЖОР
  30. 10. ПОДПИСИ СТОРОН
  31. Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы
  32. Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018
  33. Договор на изготовление и установку наружной рекламы
  34. Договор на изготовление рекламной конструкции
  35. Новые бизнес идеи
  36. Договор на изготовление и установку наружной рекламы
  37. Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы штрафные санкции
  38. Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций
  39. Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018
  40.  договора по типам
  41. Договор на установку рекламной конструкции
  42. Договор на изготовление и установку наружной рекламы
  43. Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Договор подряда на изготовление наружной рекламы

Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций
Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до » » г. 5.2.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота. 5.3.

В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 5.4.

В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 5.5.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе — «Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в «разбежку».

Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик. № Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ед., без НДС Стоимость, без НДС НДС, руб. Общая сумма, руб., в т.ч. НДС Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие 169 9745,46 1 Объемные буквы с открытым неоном.

м/кв 169 7521,81 1271186,45 228813,6 1500000 2 Логотип с открытым неоном (неон выполняется с погружением электрода в корпус) 3 Электро-щит в сборе Монтаж объёмных букв и электрощита 169 2788,1 1 Монтаж Обьемных световых элементов, установка неона и его коммутация, установка электро-щита и подключение конструкции, пусконаладочные работы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Согласовать в течение рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п. 2.2.3 настоящего Договора. 2.1.2.

В течение рабочих дней с момента согласования макета изготовить рекламные постеры и разместить их на рекламных конструкциях в количестве и порядке, указанных в Приложении N 1 к настоящему Договору, при условии перечисления Заказчиком аванса в соответствии с п.

3.3.1 настоящего Договора. Уведомить (указать, каким образом: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.) Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ. 2.1.3. Обеспечивать техническое обслуживание рекламных конструкций в соответствии с п. 1.2.4 настоящего Договора.

Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018

Ф.И.О.) действующ на основании , именуем в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и , (полное наименование организации) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.

) , именуем в дальнейшем «Подрядчик», сдругойстороны,совместноименуемые»Стороны»,заключилинастоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

ПонастоящемуДоговоруПодрядчик обязуется выполнить работы по изготовлениюрекламных материалов, установке рекламных конструкций (щитов) срекламнымиматериалами, дальнейшему техническому обслуживанию рекламных конструкций,атакжеоказатьуслугипоразмещениюрекламыследующей продукции Заказчика на (вид, наименование рекламируемой продукции) территории , а (название города, области и т.д.) такжепотехническомуобслуживаниюрекламныхконструкций(щитов),а Заказчикобязуетсяоплатитьработывразмере, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором. 1.2.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Внимание В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Договором, последний в течение 3-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Исполнитель и не подписывает документы до внесения Исполнитель в них соответствующих изменений. 3.4. Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от комплектации, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений. 4. Права и обязанности сторон Договора. 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1.
Проверить с участием Заказчика работу смонтированной рекламной конструкции. 4.1.2.

Договор на изготовление рекламной конструкции

Важно Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.4.

В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ( ) рублей за каждый день просрочки.
4.5.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 4.6.

ДОГОВОР на изготовление и установку наружной рекламы № г. «» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламодатель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламист», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) в интересах Рекламодателя. 1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до «» года.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до «» года. 1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом. 1.5.

Акты выполненных работ рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение дней с даты их получения от Подрядчика. 2.5. При выполнении Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора либо с иными недостатками Заказчик должен указать об этом в акте выполненных работ. 2.6. При обнаружении недостатков Заказчик вправе: 2.6.1. Потребовать устранения недостатков в разумный срок.

2.6.2. Потребовать уменьшения установленной цены работ. 2.6.3. В случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков. Срок размещения рекламных конструкций продлевается на время устранения недостатков. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1. Цена договора включает в себя цену работ по изготовлению, установке, размещению и техническому обслуживанию рекламных конструкций. 3.2. Цену договора составляет: 3.2.1.

ДОГОВОР № 23/08/2010 г. Чебоксары « » 2014г. Индивидуальный предприниматель……………………………………., именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании свидетельства о гос. регистрации серии …………. № ………………..

, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель………………….., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о гос.

регистрации № …………………… по Чувашской Республики, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на проведение работ и оказание услуг по изготовлению, доставке и установке рекламной конструкции в г. Чебоксары по адресу:………………………., д. …………. согласно спецификации (Приложение № 1) настоящего договора.

1.2.

Образец договора на изготовление наружной рекламы

При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом. 2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы. 2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы.
Оплата производится на условиях в течение дней после . 2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в -дневный срок. 3. ПРАВА СТОРОН 3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Настоящий Договор действителен с «» года до «» года.

Источник: http://advokatdokin.ru/dogovor-podryada-na-izgotovlenie-naruzhnoj-reklamy/

Договор подряда на изготовление наружной рекламы

Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций
Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций

Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу. 1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: . 1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: . 1.8. Нанесение рисунка производится . 1.9.

Освещение должно быть выполнено в виде . 1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов. 2.2.

Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.
1.2.3.

Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1. Начало размещения: . 1.3.2.

Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п. 5.2. настоящего договора.

По согласованию между сторонами срок установки может быть перенесен на более раннюю дату. 5.2. Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа. 6. Изменение даты работ по монтажу. 6.1.

Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день. 6.2.

В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки. 7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком. 7.1.

Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018

Важно

Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установкурекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях.

1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.
Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до » » г. 5.2.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота. 5.3.

В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 5.4.

В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 5.5.

Договор на изготовление рекламной конструкции

4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику. 4.9.

Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 10.1.

Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом. 10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. 10.3.

При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.

Москвы. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами. 11.3.

Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  1. Разработка эскизов .
  2. Утверждение эскизов .
  3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю. 5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.
Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1.

Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях. 1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4.

Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1. Начало размещения: . 1.3.2.

Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Образец договора на изготовление наружной рекламы

Подрядчик обязан не позднее с момента обнаружения отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, а именно: ; — обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. В случаях когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы. 2.2.2.

Источник: http://prodhelp.ru/dogovor-podryada-na-izgotovlenie-naruzhnoj-reklamy/

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций

на изготовление и установку наружной рекламы

г.

«» 2014 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламодатель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламист», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до «»2014г.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до «»2014г.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: .

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: .

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

В Тему:   Договор на оказание бухгалтерских услуг

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в — дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «»2014г. по «»2014г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  1. Разработка эскизов .
  2. Утверждение эскизов .
  3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях в сумме рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Рекламодатель _________________

Рекламист _________________

Источник: http://digm.ru/dogovor-na-izgotovlenie-i-ustanovku-naruzhnoy-reklamy.html

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций
на изготовление и установку наружной рекламы

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламодатель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламист», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до «»2016г.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до «»2016г.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: .

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: .

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в – дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «»2016г. по «»2016г. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  1. Разработка эскизов .
  2. Утверждение эскизов .
  3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях в сумме рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Рекламодатель _________________

Рекламист _________________

Источник: http://PravoDoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/okazanie-uslug/dogovor-na-izgotovlenie-i-ustanovku-naruzhnoj-reklami/

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций

Ф.И.О.) действующ на основании , именуем в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и , (полное наименование организации) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.

) , именуем в дальнейшем «Подрядчик», сдругойстороны,совместноименуемые»Стороны»,заключилинастоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

ПонастоящемуДоговоруПодрядчик обязуется выполнить работы по изготовлениюрекламных материалов, установке рекламных конструкций (щитов) срекламнымиматериалами, дальнейшему техническому обслуживанию рекламных конструкций,атакжеоказатьуслугипоразмещениюрекламыследующей продукции Заказчика на (вид, наименование рекламируемой продукции) территории , а (название города, области и т.д.) такжепотехническомуобслуживаниюрекламныхконструкций(щитов),а Заказчикобязуетсяоплатитьработывразмере, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором. 1.2.

Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов,не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до . 1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем всрокдо .

1.4. Реклама должна бытьвыполненавстрогомсоответствиис утвержденным Рекламодателем эскизом. 1.5. ЦветаРекламыдолжнысоответствоватьутвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.
1.6.

Несущая конструкция Рекламы изготавливается изматериалов: , (металла/бетона — указать конкретно) рама изготавливается из . (металла/бетона — указать конкретно) 1.7. ПоверхностьРекламыизготавливаетсяизследующих материалов: .

(металл, пластик, ткань, бумага — указать конкретно) 1.8. Нанесение рисунка производится . (краской, планкой — указать конкретно состав, марку) 1.9. Освещение должно быть выполнено в виде . 1.10.

Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018

Москва «18» января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью» », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» », сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: . 1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: .
1.8. Нанесение рисунка производится . 1.9. Освещение должно быть выполнено в виде . 1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов. 2.2.

Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

Исполнитель выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией, являющиеся приложением к настоящему договору и определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 1.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.4. Конструкция и габариты рекламной конструкции и другие необходимые сведения указываются в стоимости металлоконструкций. 2.Сроки выполнения работ. 2.1 Исполнитель обязан выполнить свои обязательства по настоящему договору в срок, не превышающий 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения настоящего договора и с момента получения от Заказчика 70 (семидесяти) % предоплаты, а именно 95 200 (девяносто пять тысяч двести) руб., согласно п.

Договор на изготовление рекламной конструкции

Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию. 2.2.2. Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором.
2.2.

3. В течение дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде. В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится. 2.2.4.

Внимание

Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору. 2.2.5. Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.3.

Новые бизнес идеи

5.2.

Важно

Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа. 6. Изменение даты работ по монтажу. 6.1. Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день.

6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки. 7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком. 7.1.

РекламистпредставляетРекламодателюдлянаблюденияза ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцамикрасок и других необходимых материалов. 2.2.

Рекламист представляет Рекламодателю копии всехдокументов по арендеместа,подробныйплан места,изометрическое изображение щита наместности,тактико-техническиеусловиянаизготовление несущих конструкций.

Приотсутствииилиненадлежащемоформлении каких-либо документов,связанныхсарендойместа,разработкой, изготовлением иустановкойРекламы,всяполнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста,какспециалиставданной области,взявшего на себя выполнение работ,в которых Рекламодатель не является специалистом. 2.3.

РекламистизготавливаетРекламувсоответствиис утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы. 2.4. Рекламодательоплачиваетстоимостьизготовления Рекламы.

Оплата производится на условиях в течение дней после . 2.5.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Заказчик обязан обеспечить необходимые условия для проведения работ: обеспечить доступ к месту установки, а также принять меры по защите своего имущества от негативного воздействия. 8. Правила приемки. 8.1. Установка рекламной конструкции производится в присутствии Заказчика или его полномочного представителя. 8.2.

До начала проведения работ по монтажу рекламной конструкции Заказчик обязан осмотреть изделие на предмет соответствия комплектации, указанной в комплектации заказа, а также убедиться в отсутствии дефектов во внешнем виде изделия. 8.3. Заказчик обязан непосредственно после установки повторно осмотреть внешний вид изделия, качество установки, проверить работоспособность изделия и комплектующих.

При наличии замечаний со стороны Заказчика к качеству изделия или к установке он обязан сделать соответствующую отметку в акте сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок. 2.4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ. Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

В случае хищений, механических или прочих повреждений рекламных конструкций немедленно (указать, каким образом уведомить: по телефону, по факсу, по электронной почте и т.д.

) уведомить об этом Заказчика и приступить к их восстановлению не позднее дней с момента обнаружения повреждений.

При этом срок размещения рекламных конструкций увеличивается на срок приведения их Подрядчиком в надлежащий вид.

Восстановление части рекламной конструкции в виде постера осуществляется за счет Заказчика, остальной части рекламной конструкции — за счет Подрядчика. 2.1.4. Сообщить Заказчику (указать, каким образом сообщить: по телефону, по факсу) одатахначалаиокончаниясроканахождениярекламныхконструкций в рекламных местах. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1.

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы штрафные санкции

Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет 2.2.

Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме. З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.

1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок: начало работ — в течение 1-го (одного) дня после получения аванса; окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ. 3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.

1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

Источник: http://golden-mark.ru/dogovor-na-izgotovlenie-i-montazh-naruzhnoj-reklamy/

Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций

Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций

Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет 2.2.

Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме. З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.

1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок: начало работ — в течение 1-го (одного) дня после получения аванса; окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ. 3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.

1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней.
1.3. Важно Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.
Внимание Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4.

Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

Согласовать в течение рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п.
2.2.3 настоящего Договора. 2.1.2.

 договора по типам

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны принимают также — ограничения, действия или бездействия, а равно вмешательства органов государственной власти, учреждений и организаций, ограничивающие права и обязанности Сторон, и препятствующие выполнению ими своих обязательств по настоящему договору. С момента возникновения данных ограничений или препятствий действие договора в отношении соответствующих работ приостанавливается до момента их разрешений.

Неисполненные обязательства Сторон подлежат перерасчёту с учётом фактически выполненных работ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9.2.

Договор на установку рекламной конструкции

Двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, Исполнителю предоставляется право составления одностороннего Акта выполненных работ, приобретающего право двустороннего.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1 Исполнитель обязуется производить ремонт средств наружной рекламы в течение срока, указанного в приложении. 4.2 Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ ремонтников Исполнителя к месту ремонта, согласовать ремонтные работы с городскими службами и обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники на время ремонтных работ.
4.3 Уполномоченный представитель Заказчика обязан присутствовать при ремонте средств наружной рекламы. 4.4 В случае нарушения Заказчиком п.п. 4.2, 4.3, настоящего Договора, Исполнитель снимает с себя ответственность за точное соблюдение сроков ремонта средств наружной рекламы.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Рекламоносителя в обозначенном месте на расстоянии не далее 3 (трех) метров от места монтажа конструкции (Объекта); — Осуществлять координацию выполнения работ Исполнителя с другими службами, одновременно работающими на Объекте; передать Исполнителю Объект в надлежащем состоянии, на котором закончены все виды общестроительных работ, тем самым обеспечить своевременность начала выполнения Исполнителем монтажно-установочных работ; — Осуществлять допуск персонала Исполнителя на Объект в часы работы Объекта для обследования и выполнения Работ, обеспечить (в случае необходимости) оформление пропусков (разрешений) для прохода персонала; — Обеспечить возможность подключения электроинструментов и оборудования Исполнителя; — Назначить ответственное лицо за исполнение договорных обязательств со стороны Заказчика и информировать Исполнителя. 2.2.2.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до » » г. 5.2.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 5.4. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 5.5.

Источник: http://adler-group.ru/dogovor-na-izgotovlenie-i-montazh-reklamnyh-konstruktsij/

Права человека
Добавить комментарий